电力施工合同通用版

施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。下面是小编搜集的电力施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。　　电力施工合同范本(一)　　发 包 方： (以下简称甲方)　　承 包 方： (以下简称乙方)　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：　　第一条 工程概况　　工程名称：　　工程地点：　　工程内容： 承包形式：　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)　　第二条 工程总价　　合同总价为(B)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。　　第三条 付款方式　　1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);　　2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整)3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整)4、 双方盖章后合同开始生效。　　第四条 合同范围　　1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)　　2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;　　3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。　　第五条 甲方职责　　1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。　　2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;　　3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;　　4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;　　5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。　　第六条 乙方职责　　1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;　　2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;　　3、 协助甲方向供电局申请10外线施工的手续;　　4、 自柜体到厂日起履行保固条款;　　5、 开具本合同价上的工程发票。　　第七条 技术规范　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。　　第八条 工程日期　　1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。　　2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;　　第九条 解 约　　1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;　　2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。　　第十条保固条款　　自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。　　第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。　　第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日　　电力施工合同范本(二)　　发包方： (以下简称甲方)　　承包方： (以下简称乙方)　　根据 电网公司批复的 供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：　　一、 工程内容及承包方式　　1、工程内容：　　2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：　　具体金额为：子项中标价设计方案的工程量　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。　　4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。　　二、工程价款的支付方式　　5、工程价款的支付方式：　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20%　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。　　5.3、保修条款：本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。　　三、工程管理　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和 电网公司、 电网公司下发的 号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《 省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《 省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及 供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。　　四、设备、材料供应与清理　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。　　五、违约责任　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。　　六、争议及其它　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。　　22、未尽事宜，双方另行协商。　　23、附则：　　甲方(签章)： 乙方(签章)：　　法定代表人： 法定代表人：　　委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：________年____月____日________年____月____日　　电力施工合同范本(三)　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市XX公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司XXXX公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。　　第一条 工程概况　　一、工程名称：铜川XX基础设施高压电力线路工程　　二、工程内容：从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容　　三、工程地点：铜川汽车博览园　　四、工 期：共计90天：________年____月____日至________年____月____日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(900000.00 元 )。　　第二条 甲乙方与施工方驻工地代表　　一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。　　二、乙方项目负责人： 姜XX　　三、施工方项目负责人：李XX　　第三条 各方工作　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。　　二、乙方工作：　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。　　3、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司XXXX公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。　　三、施工方工作：　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。　　第四条 工程质量等级　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。　　二、质量评定部门：____市和效电力建设工程有限责任公司XXXX公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。　　第五条 验收　　甲方根据乙方的施工方申请，组织____市和效电力建设工程有限责任公司XXXX公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。　　第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。　　第七条 工程款支付　　一、工程款支付方式：支票　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。　　第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由____市仲裁委员会仲裁。　　第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。　　甲方：　　代表人：　　签订日期：　　乙方：　　代表人：　　签订日期：　　电力施工合同范本(四)　　发包人：　　承包人：　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。　　一、工程概况　　1、工程名称：　　　　　　　　　　　　　;　　2、工程地点：　　　　　　　　　　 ;　　3、工程范围： ;(详见施工图纸内容);　　4、承包方式：_　　　　　　　　　。　　5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。　　二、合同工期及工期延误　　1、开工日期：________年____月____日 ，竣工日期________年____月____日 ，合同工期总天数 　　 天(以实际进场施工之日算起);　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期____日，承包人向发包人支付合同价款万分之_　_的违约金，算至验收合格之日;　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：　　a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;　　c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;　　d设计变更或工程量增加;　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过　　　小时;　　f不可抗力;　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过 　 小时。　　4、承包人在以上情况发生后 　____日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后____日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。　　三、质量标准　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。　　四、合同价款　　总计合同金额(大写)(人民币)　　　　　　　　　　，小写　　　　　　　　　。　　五、工程款结算及支付　　1、主钢构进场之日起　____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款;　　2、纲结构主体完工之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款;　　3、工程全部完工之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 　　 的银行保函作为保修金，发包人于________年内返还承包人;　　六、施工准备　　1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，提供施工用水、电;　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;　　4、承包人于接到审查合格图纸____日内完成主构件的加工并运抵工地现场　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;　　七、安全施工与检查　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。　　八、工程竣工验收及保修　　1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;　　5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。　　九、现场代表　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。　　十、违约责任　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 　　　　 万元。　　十一、争议解决　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向　 　人民法院起诉。　　十二、附则　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。　　组成本合同的文件包括：　　1、本合同　　2、标准、规范及有关技术文件　　3、图纸　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件　　合同订立时间：________年____月____日　　合同订立地点：____________________　　本合同共_　 页　　发包人：_________ 承包人：　　住所：__________ 住所：　　法定代表人：_______ 法定代表人：　　电话：__________ 电话：　　传真：__________ 传真：　　开户银行：________ 开户银行：　　账 号：_________ 　　账 号：　　XX编码：________ XX编码：　　电力施工合同范本(五)　　建设单位:(以下简称甲方)　　承包单位：(以下简称乙方)　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:　　一、工程概况　　1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10配电工程施工　　2、工程地点：新华XX与纬八路交汇处西北角　　二、承包方式及范围　　承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围：　　1、供电系统设计。　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;　　3、供电系统施工:龙山XX过路150顶管100米;从101013南华线9号杆接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630A箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23楼北侧1台630A的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。　　4、整理工程施工验收资料　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。　　三、工期________年____月____日至20________年____月____日。　　四、工程造价及付款方式　　该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。　　总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。　　付款方式:　　1、合同签订后____日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;　　2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的____日内将质保金无息支付给乙方。　　五、箱变技术要求　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A2路250A,低压柜体之间用母排连接;　　4、变压器采用2台11-630A-10.5(22.5%)0.4变压器(产品是铜芯，达驰牌);　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);　　6、母排要求铜母排，国家表准版铜排，质量标准参照国家标准规范要求;　　7、电气开关等元器件品牌为正泰或质量不低于该品牌