-
家庭居室装饰装修工程施工合同常用版
-
发包方(甲方):______
承包方(乙方):______
资质等级:______
甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:
1、工程概况:______
2、工程名称:________________________地点________________________承包范围________________________承包方式________________________承包内容
3、工期:______
4、工程质量标准:______
5、工程造价:______
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 ________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
9、违约责任
1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金;
2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第 种方式解决:
1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2.向合同签订地人民法院起诉。
11、其他具体规定
1)、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的________________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币) 元(此费用不在工程价款内);
2)、施工期间,甲方将外屋门钥匙 把,交给乙方施工队负责人 负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_____把,由乙方当场负责安装交付使用。
3)、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午 点 分至 点 分;下午 点 分至 点 分分。
12、附则
1)、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2)、本合同签订后工程不得转包。
3)、合同履行完后自动终止。
4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字) 乙方:______
代表(签字):______
签约日期:__________年 ________月 ________日
签约地点:______
-
相关范文
-
工程施工协议书(承包合同)()
-
合同编号:发包人:中国水利水电第六工程局__________项目部(以下简称甲方)分包人:___________________________________
- 查看本文
-
建设工程设计合同样书常用版本
-
订立合同双方:建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方;经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条 工程名称、规模、投
- 查看本文
-
洛阳市住宅装饰装修施工合同示本
-
发包人(简称甲方)联系电话承包人(简称乙方)公司地址联系电话依照《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方
- 查看本文
- 热门推荐
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 桩基工程施工合同标准
- 2 家居装修工程施工合同
- 3 工程施工合同
- 4 建筑装饰工程施工合同
- 5 家庭居室装修施工通用版合同
- 6 工程施工合同书常用
- 7 单项工程施工合同
- 8 打井工程施工合同标准
- 9 地基处理工程施工合同
- 10 吉林省住宅装饰装修施工合同(JL——0l)