-
合法工程工程合同
-
甲方: 乙方:XX公司 经甲乙双方协商,就甲方委托乙方制作安装ED电子显示屏有关事宜,双方在平等的原则下签订本合同。 一、双方约定的有关事项: 1、ED电子显示屏的规格型号 该电子显示屏的外观尺寸为长2.54 米215;高1.808 米采用的发光二极管为XXX品牌,并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供,并培训甲方工作人员。 2、安装地点:烟草公司一楼大厅。 3、ED电子显示屏的单价为每平方米2600元,合计4.59平方计11934元;控制卡1600元;设计、安装、调试、培训、辅助材料、维护、人工等费用为600元;外框80元米,合计8.696米,计695元。四项合计ED显示屏的总造价是:14829元. 4、ED电子显示屏安装工期:乙方必须于________年____月____日前安装完毕,并交付甲方正常使用。 5、付款方式:乙方安装完毕,经甲方验收合格后,付总造价的95%,即:14087元,剩余5%三个月后若显示屏正常工作,则甲方将剩余部分即742元,一次付清予乙方。 6、施工安全:在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担,甲方概不负责。 7、质量要求:乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责维修或更换。 8、质保________年,终生维护。 二、违约责任: 1、 乙方必须按照本合同书所规定的工期,准时把显示屏交付甲方使用,否则,每拖延一天,乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。 2、 甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项,否则,每拖延一天,甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。 3、 若遇到不可抗力(如地震、台风等)的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏,属于免责条件。 4、本合同书未尽事宜,经双方友好协商后可签定《补充合同书》,与本合同书等同有效。 5、本合同书在履行中若发生争议,由双方协商解决,若解决不了,可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。 6、本合同书一式两份,甲方、乙方各执一份,自双方签章之日起生效,具有法律效力。 甲方单位盖章 乙方单位盖章________年____月____日
-
相关范文
- 热门推荐
-
- 1 城市民用户燃气工程实施合同协议书
- 2 园林绿化工程总包施工合同
- 3 实用大型工程合同
- 4 工程不下浮合同
- 5 监控工程合同
- 6 工程施工图审查合同专业版
- 7 工程挂靠协议合同书
- 8 高压热力管道安装工程合同
- 9 外墙工程合同
- 10 复合风管系统安装工程合同
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 标准工程工程合同书
- 2 工程水电承包施工合同通用版
- 3 实用建筑工地工程合同通用
- 4 家庭装饰工程合同
- 5 工程装修合同
- 6 标准版工地工程合同
- 7 正规版小型工程合同
- 8 实用工程工程合同样式
- 9 杭州市工程拆迁安置承包协议
- 10 规范土方工程合同