精品大型施工合同通用版

甲方（发包方）：　　乙方（承包方）：　　甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，达成以下条款，以便共同遵守。　　第一条：工程范围、总价　　1.1工程名称：玻璃雨棚　　1.2工程地点：　　1.3工程数量及总价合计：　　玻璃雨棚面积:182，单价：900元2。　　工程总造价：壹万陆仟贰佰元整（16200.00元）。　　1.4如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。　　第二条：工程用料　　2.1钢材：选用国产优质钢材。　　2.2玻璃；采用66钢化夹胶玻璃。　　2.3爪件：采用国产优质304不锈钢爪件。　　第三条：承包方式　　3.1包工包料,综合单价一次性包死，工程量按实结算。　　第四条：付款方式　　4.1合同签订后，甲方付给乙方工程款捌仟元（8000.00元）作为材料预付款。　　4.2工程完工，甲方验收合格后，剩余工程款一次性全部付清。　　4.3甲方如不按协议条款支付款项，付款拖延超过十天内仍不能支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。　　第五条：甲乙双方责任　　5.1甲方责任：　　5.1.1办理施工许可证；　　5.1.2在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；　　5.1.3组织有关单位与乙方的协调会；　　5.1.4组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；　　5.1.5提供施工用，水、电就位。　　5.1.6在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关人员进行玻璃雨棚验收；　　注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。　　5.2乙方责任：　　5.2.1严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的后果；　　5.2.3编制施工工期进度计划，并经甲方审核通过；　　5.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；　　5.2.5严格遵守工地的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；　　5.2.6作好施工原始记录。　　第六条：工期　　6.1开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。　　6.2施工总工期：10天。　　6.3工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；　　6.3.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；　　6.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时；　　6.3.3由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；　　6.3.4甲方不按合同规定支付工程款；　　6.3.5其它非乙方原因的停工；　　6.4以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。　　第七条：工程质量　　7.1工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。　　7.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。　　第八条：设计变更　　8.1甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。　　8.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。　　第九条：竣工、结算与保修　　9.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后三天内，组织有关人员进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。　　9.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。　　9.3保修期从竣工验收合格之日起计算为________年，按国家规定的保修条款执行。　　第十条:工程停建或缓建　　10.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。　　10.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相关损失。　　第十一条：其它　　11.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。　　11.2履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。　　本合同一式两份，签字后甲乙双方各执一份。　　甲方：（签字或盖章）　　乙方：（签字或盖章）________年____月____日施工合同篇10　　乙方：　　甲方：　　因建设金字牌镇横联至庄岭村委会水泥路工程，经公开招标，确定乙方为该项目建设施工单位，现就工程有关．事项签订协议如下：　　一、工程内容：横联至庄岭村委会水泥路，路基宽4．5米，路面宽3．5米，长7．7公里。具体工程量见招标文件。　　二、乙方愿以壹佰叁拾万玖仟柒佰玖拾贰元整(XXX元，含暂定金额)价格承包该项工程施工任务，详细单价见乙方投标报价表。　　三、资金县交通局安排该路________年村村通项目补助资金12．5万元公里，金字牌镇政府自筹资金4．51万元公里。　　四、资金支付方式：合同签订后____日内施工单位进场，甲方根据乙方施工进度支付月施工量的80％工程款，施工中翁支付最低限额壹拾万元，工程瑞工验收后付清王程款90％。缺陷责任期结束付清余款10%。　　五、若实际发生工程量超出合同中所列工程量，超出部分按报价单价计算，资金在暂定金额中支付。　　六、工期及违约责任：开工日期自________年____月____日开工至____月3____日完工，(按实际开工日计算，如遇特殊情况事先乙方需经甲方签证认可后工期方可顺延)。工期延期，甲方按3000元天向乙方处以延期罚款。延期罚款的最高限额为合同金额的5％。　　七、本合同一式肆份，镇政府、施工单位、质量监督单位、县交通局各一份。　　甲方：乙方：　　法定代表人：代表人：　　其授权的代理人：其授权的代理人：　　甲方监督单位：乙方监督单位：