常用版工程工程合同

总包方：(以下简称甲方)　　乙方：(以下简称乙方)　　总包方将在____市____区____市建设投资有限责任公司中标的石XXXX监控系统工程分包给乙方施工，依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。　　第一条工程项目　　一、工程名称：石XXXX监控系统工程　　二、工程地点：石XXXX　　三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____　　四、分包工程范围及工程量：　　五、分包工程期限________年____月____日开工、________年____月____日竣工。具体开、竣工时间以大合同为准。　　第二条工程结算　　工程付款采用“三、三、二、二”方式:暂定价：叁拾捌万肆仟伍佰元整(38.45万元)即为合同价，最终工程量按实并经审计后审定，工程总价款最终以审计结果为准，工程竣工验收合格后，第________年年内付工程决算价(如竣工当年审计未结束，按合同价暂付)的30%；第________年年内付工程决算价的30%；第________年年内付工程决算价20%；第________年年内付清余款(工程决算价20%)。即随建设方付款方式，建设方付工程款，总包方扣除管理费等部分除外(即按总包方与建设方签订大合同的付款方式)。　　第三条工程质量　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。验收标准，以建设方为准，建设方认为合格总包方也认为合格。　　第四条安全生产　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负全责，与总包方无关。　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，由乙方自行解决。　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。　　第五条生活管理　　一、乙方工人进场后，食宿问题、住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方负责。　　二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理；乙方工人如有疾病，医疗费用由乙方负责。　　第六条分包工程人工费用　　一、乙方雇佣工人的所有人员工资由乙方负责，如发生拖欠工人工资的行为，由乙方解决，与总包方无关。　　第七条材料供应管理　　本工程所需各种主要材料、设备、辅助材料均由乙方负责采购、管理、使用，乙方在施工中应按计划使用材料，做到日见日清，活完料净，保持现场整洁，一直到工程竣工结束。　　第八条施工机具　　一、施工需用的中、小型机械及小型工具皆由乙方负责，保证工人正常施工。　　第九条现场管理　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在现场甲方负责指导组织施工，具体有关计划进度、材料供应等工作由乙方具体实施，保证施工顺利进行。　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，。　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。　　第十条违约责任　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程总额10%的逾期违约金。　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。　　第十一条附则　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。　　二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。　　三、双方商定的其他条款：　　1.施工过程中如发生总包方与建设方所产生的一切事情皆由乙方负责协调、解决及履行；　　2.工程中所有材料、设备等乙方应按建设方要求的标准、清单使用；　　3.合同如有涉及本工程中未体现部分，双方参照总包方与建设方签订的大合同执行；　　第十二条合同附件及有效期　　一、合同附件：　　1.工程预算书；公司厂区部分投标报价文件、材料设备清单；　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。　　总包方：　　乙方：________年____月____日：工程工程合同 篇10　　合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。以下是“窗帘工程合同范本”，希望能够帮助的到您！　　甲 方（采购方）：　　乙 方（供货方）：　　甲方因需要购置一批成品窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：　　第一、工程慨况：　　1、工程慨况：　　甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。　　2、承包方式：　　乙方包工包料，不得转包、分包。　　3承包内容：　　详见附表（窗位及成品清单）。　　4、工期：，从乙方收到甲方预付款次日起算。　　第二、工程造价及付款方式　　1、工程总造价为：　　2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币 元。乙方收到甲方预付款后才下单生产。　　3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。　　第三、工程质量要求　　1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准；　　2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣；　　3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格；　　4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。　　第四、维修年限、范围、保修条件　　窗帘布料包修期为________年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为________年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。　　第五、违约责任　　1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；　　2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。　　3、由于乙方原因致使合同工期延误。每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。　　4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。　　第五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：　　代表（签字）：代表（签字）：　　签约日期：________年____月____日